粉刷班组承包协议,粉刷协议,外墙粉刷施工安全协议,粉刷班承包协议
发布时间:2012-09-12 来源: 粉刷承包协议
装饰工程粉刷班组承包责任协议 笔者主要搜集了一些常用文档,如论文,总结,合同协议,规章制度,报告,方案,课件,试题,试卷,答案......等等一些学习办公实用性极强的文...
合肥桃花工业园顺美家园二期 6#~8#楼粉刷班组承包协议 发包方:马鞍山首建建设有限公司六安分公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法 律行政法规,遵循平等、自愿、公平的诚实信用的原则。经双方协商,甲方将顺 美家园二期 6#~8#楼内、外粉刷工程承包给乙方施工,为保证工程质量、安全和 进度、明确双方的职责达成以下条款。
一、工程承包范围 乙方承包图纸规定的面积的内、 外装饰部分 (其中包括屋面工程、 外墙括糙、 地坪清洗、一层地坪整平夯实混凝土浇筑,面层施工、图纸范围内所有门、窗 工程、外墙线条、彩光井、空调板、宊窗内外粉刷、楼房四周的洒水坡等工程 的全部施工,确保工程达到顺利竣工验收) 。
二、承包方式 1、乙方______________为承包受益人,包工不包料。对承包的项目质量、工 期、人身安全、施工管理、工资款的领发等全权负责并承担承包项目的经济民事 责任。
2、乙方对施工过程中的日用电器工具自理(其中包括安全帽、翻斗车、振动 棒、电平板、电线、插座、水磅、水管、三级接火箱等) 。
三、甲方职责与义务 1、提供乙方施工所有的材料及人货电梯、搅拌机、脚手架等大型机械; 2、解决乙方施工用水、用电、二级接火箱到现场; 3、向乙方进行技术、安全交底,负责现场施工组织和质量管理; 4、提供乙方所有的控制点及标高点,协调施工现场各分包单位之间的关系。
四、乙方的职责与义务 1、服从现场统一指挥,按甲方现场管理人员的指令施工,承包后不得将工 程转包或分包,否则甲方有权终止合同,并由乙方承担全部损失; 2、确保施工质量,严格按照规范要求组织施工,接受甲方、监理、监督站 的质量检查和验收,如因质量不合格造成返工或工期延误,全部损失、费用(含 材料费)由乙方承担。
3、确保公司按甲方的进度计划组织施工,施工期间不得以任何借口停工或 中途退场,否则甲方有权单方面采取补救措施,乙方承担经济责任,甚至要求乙 方退场。
4、确保施工安全,严格遵守安全规定,检查纠正施工中不安全现象,杜绝 各类事故的发生,因乙方原因出现人身伤亡事故,所有的责任由乙方承担,甲方 直接在乙方的工程款中扣除。
5、确保合理用料,避免造成浪费和损失,如甲方发现乙方用料不合理或人 为浪费材料,甲方有权对乙方进行所浪费的材料费用的二倍罚款。乙方所用的材 料必须提前两天通知甲方,否则造成的停工由乙方承担,反之由甲方承担。
6、确保文明施工,做到自产自清、工完料尽场地清,并将建筑垃圾运至甲 方指定地点,否则甲方有权罚款乙方 500 元,用作安排他人清理。
五、瓦工工价及付款方式 1、粉刷工工价以图纸建筑面积计算,伍拾元/平方米。
(其中外墙粉刷 10 元 /平方,内粉 26 元/平方,地坪 13 元/平方) 。 2、甲方按每月每人 1000 生活费,工程竣工验收合格后付至 80% ,年底 付至 95% ,余款 5%保修金按保修质量的标准执行。 六、其他相关职责 1、在施工中乙方承包人必须在现场,保持电话畅通。并有专门技术人员, 对工程质量严格把关, 对图纸或工程中有疑问地方必须上报解决, 不得善自施工, 否则返工和损失由乙方负责。
2、乙方承包人在施工期间必须同其他工种密切配合,加强对属下班组人员的 管理约束,如发现相互刁难或打架以及酒后作业,随地大小便等或无理取闹,甲 方发现一次(例)罚款 200-500 元。施工期间必须佩带安全帽,如被甲方发现有 人不戴,每例每次罚款 50 元。
3、因质量、安全等问题造成监督方不好印象或停工整顿,甲方沟通所做一些 必要工作而产生的费用均由乙方承担。
4、所有操作人员及代班人员必须参加甲方组织的班前会、班后会,以便安排 施工进度计划,处理施工过程中存在的问题,严禁不参加,有事提前向甲方现场 负责人请假并另派他人,无故不参加者,每人次罚款 100 元。
以上各条款经甲乙双方盖章签字后即生效, 甲乙双方完成本合同的约定内容 后自然解除,本合同一式叁份,甲乙双方各执一份,存档一份作为法律依据。
甲方:
乙方:
签 字:
签 字:
日 期:
日 期:
项目部与班组分承包协议 甲方:杭州三箭第一工程公司名仕家园 A 标段项目部 乙方:粉刷工班 李顺根 为了保质保量全面贯彻 ISO9002 质量体系及工程确保 “优良” 本 , 工程决...
内墙粉刷班组承包协议书 关注我 发私信 下载此文档 正在努力加载中... 文档星级: 内容提示:内墙粉刷班组承包协议书,内墙,粉刷,承包,内墙粉刷,承包合同书,承包协议,...
FIDIC合同(133) 其他合同(1259) 工程进度付款申请表格式 外墙干挂石材工程施工合同 木工单项承包施工合同 某公路挡墙工程劳务合同协议书 某公路工程水泥混凝土路面施工...
《粉刷班组承包协议,粉刷协议,外墙粉刷施工安全协议,粉刷班承包协议》出自:QQ空间素材网
链接地址:http://www.qzoneai.com/sucai/l49neOYYKxKSQlgv.html
相关文章阅读
- 沈阳理工大学招聘,天津理工大学排名2012,沈阳理工大学人才招聘,2012沈阳理工大学招聘计划
- 讲文明树新风演讲稿,讲文明树新风公益广告,讲文明树新风标语,讲文明讲卫生,树新风
- 清洁环境,爱我校园,保护环境爱我校园图画,保护环境爱我校园资料,清洁校园保护环境作文
- 车辆行驶里程记录表,行驶车辆里程表格,车辆行驶里程,富贵赢国际车辆行驶里程登记表
- 140米跨度网架煤棚,干煤棚照明规范,网架结构相关技术规范,干煤棚网架招标技术规范书
- 某市举办体彩杯,聊城体彩杯广场舞,天津太极拳体彩杯,体彩杯”二O一四年泰山区中小学生
- 高中军训阅兵解说词,高一军训 阅兵解说词,国庆阅兵解说词,系军训阅兵解说词
- 值班记录表,值班表格式,值班表模板,防震值班表
- 羊年春联带横批,羊年春联 书法,2015年羊年春联批发,羊年春联
- 党员廉洁自律制度,廉洁自律管理制度,廉洁自律制度及措施,廉,洁,自,律,制,度
- 借贷纠纷一审判决书,民间借贷案判决书,诉杨国平民间借贷一案,韩林森诉刘鸣民间借贷纠纷一案一审民事判决书
- 工程合同范本,工程承包合同,工程承包合同范本,李春蓉工程合同
- ,原告云南省进出口公司诉被告云南中机机电设备有限公司买卖合同纠纷一案
- 2014饲料绩效考核制度,2014绩效考核方案制定,2014护理绩效考核细则,关于营销中心绩效考核管理规定2014-7