工程合同范本,工程承包合同范本,建筑工程承包合同,工,程,合,同
发布时间:2012-03-24 来源: 建设工程施工合同
文章由情难枕精心整理希望对大家的学习和工作带来帮助 整理人 情难枕 整理时间 2011-4-10 建设工程施工合同范本包括《协议书》《通用条款》《专用条款》. 《通用条款》在...
工 程 合 同 发包方(甲方):承包方(乙方) :
兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定, 结合本工程的具体情况, 甲、 乙双方在平等、 自愿的基础上协商一致, 达成如下条款,并共同遵守执行。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包内容:
4、承包范围:
5、承包方式:
6、工期要求:
二、甲方工作:
1、甲方指派 为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全 权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明 等工作进行监督、检查。
2、负责向乙方提供临时水电。
三、乙方工作:
1、 乙方 为驻工地代表, 常驻现场, 负责履行合同范围内的应尽职责, 按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方 工地代表的监督和管理。
年 月 日至 年 月 日。 四、关于工期的约定:
1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。
2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。
3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。
五、关于价款和结算的约定:
1、双方商定本工程合同承包价格__________ 元(人民币)。
2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、材料上运费等。
3、付款方式:
按工程进度付款 80%,工程完工后,1 个月以内一次性付清尾款。
六、关于违约责任的约定:
1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或 转包。
2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔 付违约金 元。 3、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方 有权单方终止本合同。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕 后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。 甲方(签章):
年 月 日 乙方(签字):
年 月 日
水 电 工 程 分 包 合 同 甲方(总包): 乙方(分包): 依照《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国建筑法》及其他有关 法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的...
技术协作合同的签订有利于维护双方的利益,本文是一篇标准的技?术?协?作?工?程?合?同,同时还提供了该技?术?协?作?工?程?合?同范本的下载!
建设工程施工合同范本包括《协议书》,《通用条款》,《专用条款》. 《通用条款》在第二条: 建 设 工 程 施 工 合 同 (GF――1999――0201) 合同编号: 字 号 中华人民共...
《工程合同范本,工程承包合同范本,建筑工程承包合同,工,程,合,同》出自:QQ空间素材网
链接地址:http://www.qzoneai.com/sucai/gX1dWriLiYGZ7Dg2.html
相关文章阅读
- 美术兴趣小组活动计划,音乐兴趣小组活动记录,兴趣小组活动总结,兴趣小组活动项目201209
- 安顺市微型企业实地勘验表,安顺市微型企业,阿里巴巴企业实地认证,工程现场勘验报告表
- 茶餐厅创业计划书摘要,茶餐厅合作计划书,茶餐厅开业计划书,茶餐厅创业计划书
- 临床医学院学生第三党支部活动方案立项,学生党支部活动方案,党支部活动立项申请书,党支部立项活动策划书
- 漯河医专发挥资源优势积极开展社会培训、服务,漯河医专教育服务系统,漯河医专教务管理系统,漯河医专
- 申请个人先进材料,先进班级申请材料,先进班集体申请材料,先进个人申请材料
- 被告变原告离婚可以吗,离婚案件被告起诉原告,两原告同时起诉一被告,原告马巧香与被告卞保申离婚一案
- 人身损害赔偿案列,人身损害赔偿案代理词,人身损害赔偿纠纷案例,罗珍与李霞人身损害赔偿纠纷一案
- 2005年北京亚洲花园项目商务计划书,项目投资计划书,项目计划书案例,项目计划书模板
- 色浆员工惩罚规定,乳胶漆色浆调色技巧,色浆调色比例表,色浆配方
- 单位工程汇总表,单位工程人材机汇总表,单项工程费汇总表,单位工程费汇总表
- 我要去延安 李龙,李龙扶老人,李龙眠画罗汉记,李树长与李龙纠纷案
- 汽车维修委托书,车辆维修委托书范本,车辆维修委托书,维修委托书
- 安全生产管理网络图,安全管理网络图,学校安全管理网络图,安全成产责任制网络图