装饰装修工程补充协议,装修工程增项补充协议,工程装修补充协议范本,室内装修工程补充协议已修改
发布时间:2013-11-10 来源: 装修工程补充协议
本页为您提供室内装修工程合同范本,让您了解关于室内装修工程合同范本相关信息,... 由双方进行协商并达成书面补充协议. 4.4如甲方提供部分村料,乙方应提前通知甲方将...
室内装修工程补充协议 甲方:乙方:
经甲、乙双方友好协商在 2014 年 8 月 1 日签定的东莞 市凤岗镇官井头村农民公寓室内装修、水电、弱电等项目作 如下六点补充:
1、甲方开出进场通知书,在乙方收到甲方通知书 7 天 内,乙方必须组织施工队伍进场施工,队伍进场时,员工的 人数以及施工、材料的;日计划、周计划、月计划方案交给 甲方审核批准为准。
2、乙方接到甲方进场通知书当天,甲方必须把装修图 纸,材料,品牌、用料明细表以及 212 套公寓,分各套价格, 档次各多少套及房号依据甲方签字做凭证为结算数据证据, 以及做工工艺技术交底参考资料交给乙方施工队班组。
3、乙方交付押金壹佰万元给甲方之日起在 45 天內与业 主方种种原因使乙方不能进场正常开工时,甲方应在 50 内 无条件退回乙方所交在甲方处的押金,本合同失效。同时, 甲方赔偿乙方由此造成的经济损失按银行同期贷款利息 4 倍 进行赔付。
4、进度款发放:施工班组工价约定在每项班组进场前 甲方协助乙方与班组签好合同,但单价同本工程四个施工队 班组同比取中等价格,分项合同留备一份给甲方为乙方总结 算凭证。本施工队进度款发放条必须根据甲方同小业主方所 签定的付款方式进行为付款依据,最迟不能超过 5 天。
5、因甲方原因造成乙方停工、误工第三天起计误工费, 所有人员必须在现场按上、下班制度亲笔名并在甲方确认下 才可得到误工补偿,如果连续 10 天不能开工,甲方协助乙 方发清工资, 乙方负责遣散工人, 甲方不再承担员工误工费。
6、质量要求按照甲方技术交底,乙方分期分套完工, 甲方验收,如有施工不合格,返工损坏材料,全由乙方负责 赔偿做到合格为止,如甲方提供材料及设计变更根据实情甲 方负责工钱,乙方无条件按排工人做好为准,当场签证好价 格单据凭证。注;保质约束,乙方必须按照甲方与业主签束 的保质与总结算条款约束同步结算进行遵守。
特立以上六点为甲乙双方约束凭证。
甲方:
身份证号:
电话:
乙方:
身份证号:
电话: 日期: 年 月 日
室内装修工程 合同 工程名称: 室内装修 工程地点: : 发包方(甲方): : 承包方(乙... 第十八条 其它 本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议.补充协议与...
发包方(简称甲方):__________________________________ 承包方(简称乙... 任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出...
室内装饰装修工程合同书 发包方(甲方): 承包方(乙方): 合 同 编 号: XX 建 筑 装 ... 任何一方需变更合同的内容,应经协商一致后,重 新签订补充协议.合同签订后施工前,...
《装饰装修工程补充协议,装修工程增项补充协议,工程装修补充协议范本,室内装修工程补充协议已修改》出自:QQ空间素材网
链接地址:http://www.qzoneai.com/sucai/bBlVGCQKGMyiVdCy.html
相关文章阅读
- 某项目可行性研究报告,可行性研究报告编制费,小项目可行性研究报告,关于编制散装耐火材料项目可行性研究报告编制说明
- 武汉农村商业银行招聘,武汉农村商业银行,武汉农村商业银行官网,武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行招聘94名人员公告
- 使然,使然是什么意思,性格使然是什么意思,微笑是岁月的使然
- ,沈阳市东陵区红日化工厂因不服沈阳市东陵区人民法院东民二房初字第145号民事判决
- 三相四线电箱接法图,枞阳汤沟镇一心小学,三箱电和两箱电的区别,汤沟镇秀石小学申请三箱四电的报告
- 福建莆田涵江公交查询,莆田市涵江区人民公园,莆田涵江白塘茶之道,原告欧金先诉被告肖胜利、莆田市公交公司、人民财保涵江支公司道
- 十八大党的行动指南,十八大 行动指南,十八大党章行动指南,爱情行动大指南
- 草拟一份借款合同,多笔借款合同一案诉讼,借款合同一式一份,借款合同(一)
- 租房协议范本,简单租房协议,租房协议模板,租房协议
- 企业入党申请书,员工入党申请书,企业入党申请书范文,企业员工入党申请书
- 二手房买卖合同,商品房买卖合同,买卖合同范本,买卖合同
- 16届推普周倡议书,2014年推普周倡议书,推普周倡议书,第十七届推普周倡议书
- 混凝土搅拌站培训内容,搅拌站人员考评标表,混凝土搅拌站,混凝土集中搅拌站考评内容
- ,上诉人浏阳市云河水电综合开发有限公司因与被上诉人官雪梅民间借贷纠纷一案