脚手架施工合同范本,脚手架施工合同,脚手架承包合同范本,脚手架工程施工承包合同
发布时间:2014-01-05 来源: 钢管脚手架承包合同
钢管脚手架施工承包合同合同编号: 发包方: (以下称甲方) 承包方: (以下称乙方)由于工程施工的需要,甲方现将 项目钢管脚手...
脚手架工程施工承包合同 发包单位:___________________(以下简称甲方) 承包单位:___________________(以下简称乙方) 为了规范企业管理,增强各级责任心和市场竞争力,在乙方充分熟悉施工图纸和现行规 范、标准、规定(包括地方省、市颁发)及现场施工条件的基础上,按照《中华人民共和国 合同法》 、 《建筑法》和《建筑市场质量管理条例》等有关法律法规的规定,结合本工程的具 体情况,甲方将工程外脚手架项目发包给乙方。甲乙双方本着诚信平等、互嬴互利、风险共 担、利益共享的原则,经协商一致,特订立本合同,使双方共同遵守执行。一、工程概况:
1、工程名称:_____________________________________________ 2、具体楼号:_____________________________________________ 二、乙方(一次性服务)承包范围 外架包工包料(内架乙方提供钢管、扣件) ,包看管,甲方配合乙方管理材料。
1、外架搭设、拆除工作:现场三棚和基坑防护栏杆。
(材料组织:钢管、扣件、竹笆卡、 连墙件敷设以及材料进退场费用) 。
2、钢管外挂设密目式新安全网、楼房楼梯口安全通道、楼梯、临边、洞口防护。
三、承包价及决算 单价按每平方 55 元计算,不含税费工期为内支模两个月,外墙脚手架八个月,超出工期 所发生的租金由甲方承担。
协议承包范围以外,甲方所需乙方的点工按项目部定额结算,以甲方项目现场代表签单 为结算依据。内、外架超期:均按单栋楼总建面积计 0.12 元/m2/天结算费用补给乙方。即:
超期天数 * 0.12 元/m2/天 * 单栋楼总建筑面积=超期费用,工期计算:每栋以木工内支模架 第一车钢管到现场开始计算工期,到脚手架拆除落地完毕结束工期,甲方应配合乙方材料到 场的签证。
四、付款方式:现金支付或指定帐户 付款:
每幢框架封顶后按支付该幢总工程款的 70%, 每幢外架拆除时支付该幢总工程款 15%, 每幢剩余 15%外架拆除完两个月内付清。 五、质量标准:
1、开工前乙方必须有专业架子队伍进场施工,施工过程中技术资料同步,严格按国家制 定规定规范脚手架的搭拆。
2、施工项目质量安全标准必须达到江西文明标化工地标准。注:钢管脚手架、立标要 1.6 米中,到高 1.8 米钢管,外面要刷一面黄漆。毛竹片铺设为三步架即顶端一步、中间一步、 底层一步,30 公分踢脚标上面一根扶手,每幢四大脚隔一步架、二片毛竹片篼角。大横杆四 根,每层脚手架必须高于操作层一步架,挑架与顶层部位必须全封顶。
3、外层标准,每层楼设一个卸料平台,逐一而上。安全网必须 16 元以上全新,毛竹片 必须全新。做好三防四口五临边,支模架钢管必须提前二天到位,如不及时到位造成停工一 切损失由乙方负责。
六、工程进度及要求:
1、搭设进度与实际相结合,及时挂设新安全网,搭设安全防护,整体外架体现美观,满 足现场施工安全生产的要求。
2、木工支撑系统材料,甲方提前两天告知乙方(乙方仅提供两层标准杆、不提供其他服 务) 。
七、双方责任 甲方责任:
1、甲方对该工程实行全面安全管理、监督,有权对乙方提出要求,建议和批评,必要时 可以勒令强制整改。
2、现场木工内支撑用定尺钢管、扣件应提前两天通知乙方所需的规格、数量。能拆的内 支撑,木工应及时拆除,钢管、扣件用完时,应及时安排木工组将钢管、扣件分开,钢管上 不允许有扣件,清理出楼层,堆放指定地点,便于乙方装车外运。
3、乙方钢管、扣件、槽钢等材料进入甲方施工现场,甲方提供方便、安全与建筑物就近 的场地,外架拆除后,在材料撤离现场前,甲方搭吊应免费配合乙方施工。
4、 因偷盗、 抢劫乙方材料等甲方必须配合乙方处理 (罚款:
按市价 2 倍计算赔偿给乙方) ; 甲方不得将乙方材料进行抵押、倒卖,否则追究有关法律责任。
5、甲方脚手架搭建前,必须按施工方案将外架基础及排水等工作做好,避免基础下沉造 成架体变形等影响安全生产,其损失及责任由甲方承担。甲方人员不得擅自拆除脚手架及其 配件,如因施工需要必须拆动的,要经乙方同意。 乙方责任:
1、与甲方签订合同后一星期应提供脚手架搭设方案给甲方审批。
(如需专家论证的方案, 费用由乙方承担) 。乙方需按照审批后的脚手架方案进行施工。如乙方人员在现场未服从甲方 的管理制度,甲方有权做出相应的处罚或直接处理违规人员。
2、提供工作人员有效身份证复印件。特种工种类作证复印件。
3、协议期内,乙方看管自己所提供的材料,如有损失均由乙方自己负责承担赔偿。
4、外架封顶前后甲方使用期间,乙方安检人员必须至少每周两次自检外架安全情况(重 点检查边接墙、防护等) ,并作详细检查记录。
八、安全生产 1、甲方向乙方提供必要的安全生产和防护措施常识。
(安全帽由甲方统一购买)并组织 专人对以建立的安全防护监督、检查要求乙方进行保养和维护,保证其安全状态。
2、甲方设有安全员对乙方人员在进场前和施工中途进行安全督查,乙方应自觉遵守和服 从。
3、乙方工人进场后,甲方应及全时组织安教育和技术交底,如发生安全事故,由乙方造 成的,费用在 20000 元以内的,由乙方负责。非乙方原因引起的安全责任,由甲方配合乙方 协商处理。
九、本合同所有款项不含税。
十、此合同一式叁份,自签订之日起生效,到工程完毕,所有款项付清后自动失效。 甲 方: 乙 方: 担保方:
身份证号:
电 日 话:
期: 身份证号:
电 日 话:
期: 身份证号:
电 日 话:
期:
脚手架工程施工承包合同,工程施工承包合同,施工承包合同,施工总承包合同,建筑施... 施工合同承包方式,房屋施工承包合同
房屋建筑承包合同 甲方: 乙方: 甲方在 建房屋一栋,建筑总面积约 平方米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同: 一、承包方式 采用包工包料方式承包...
外脚手架工程施工承包合同,建筑,工程,合同,脚手架,外脚手架工程,承包合同,建筑安装工程,工程合同,外脚手架,工程承包协议,施工承包合同,脚手架工程施工,合同...
《脚手架施工合同范本,脚手架施工合同,脚手架承包合同范本,脚手架工程施工承包合同》出自:QQ空间素材网
链接地址:http://www.qzoneai.com/sucai/V696o5OHT2gsY1aE.html
相关文章阅读
- 小米电视2几天到货,确认到货 返 2元,木门2个月还没到货,到货及铺装通知书范本2
- 食堂出入库登记表,幼儿园食堂入库出库,食堂出入库管理制度,食堂3月入库表
- 2010版医院安全预案,医院安全生产应急预案,医院消防安全应急预案,医院辐射安全应急预案
- 讨论会会议纪要格式,方案讨论会会议纪要,主题讨论会会议纪要,实施细则讨论会纪要
- 无职党员设岗定责台账,无职党员设岗定责制度,党员设岗定责一览表,设岗定责
- 年度考核民主测评表,关于年度考核测评表,公司年度考核测评表,年度目标测评表
- 诉杨国平民间借贷一案,民间借贷代理词原告用,两原告同时起诉一被告,原告文新军诉被告王春喜民间借贷纠纷一案
- 公司行政管理制度,集团公司行政管理制度,公司行政管理制度大全,公司行政管理制度(新)
- 系统xp2014.06,2014.06电脑系统,ghost xp sp3 2014.06,2014.06,安全活动月稿件
- 郑州大学第五附属医院,郑州大学第二附属医院,医疗损害纠纷案判决书,周子轩诉郑州大学第四附属医院医疗损害责任纠纷一案一审民事判决书
- 学校后勤管理制度汇编,管理制度汇编,学校管理制度汇编,人员定位系统管理制度汇编
- 铁道部合格供应商名录,合格供应商名录模板,万科合格供应商名录,GA04-1(合格供应商名录)
- 天猫双11官方爆款清单,2014双11爆款清单,天猫双11清单,天猫官方2014年双11最全爆款促销清单
- 提供商标使用证据须知,商标注册,商标注册查询,商标注册须知