修建水泥路施工合同,修建水泥路设计方案,修建水泥路报告,水泥路修建合同
发布时间:2012-08-02 来源: 农村水泥路修建合同
一、工程概况: 1.工程名称: 2.工程地点: 3.范围和内容:铝合金窗工程的设计、加工、运输、安装. 4.合同价款:元... 本站提供 水泥路施工合同书范文WORD文档 ,版权归其原... ...
夏桥村小冲组水泥路修建合同 甲方:乙方:
在县相关部门的大力帮扶下, 夏桥村村委会将对夏桥村小冲 组水泥路进行修建,为了修建好小冲组水泥路,甲乙双方共同拟 定以下合同:
一、工程量为 985 米,其中主路 780 米,支路 205 米。
二、工程质量标准,对原有路基进行平整铺垫 4CM 石子层, 对两处河沟处铺设直径 1M 预制涵管,水泥路面宽 3M,厚度 18CM,水泥标准 C25,路面以现有路面为准随弯就弯,随坡就 坡。
三、水电料场等由甲方负责提供,乙方负责费用。甲方负责 协调和处理好当地的群众关系, 如发生群众阻碍施工造成停工的 一切损失由甲方负责。
四、整个工程由乙方全权处理和实施,安全事宜由乙方自行 负责,甲方不负责安全方面的任何责任。
五、小冲组修路理事会负责将村民自筹部分资金,在道路开 始修建时作为工程首付款,全部付给乙方作施工使用。
六、工程款结算。乙方完工后,在县扶贫办和县财政局共同 验收合格后,全部拨付资金归乙方所有,此工程属全价承包,乙 方承担所有费税, 根据工程决算表该工程决算总金额为 19 万元, 1 结算时要减去前期村民自筹首付款项。
七、本合同甲乙双方必须遵守协议内容,不得违约,如任何 一方违约给对方造成的一切损失,将由违约方全部承担。本合同 一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。 甲方(签字) : 乙方(签字) : 年 月 日 年 月 日 2
村道水泥路修建合同 甲方: 乙方: 关于修建________________水泥路工程, 为了尽快按质按量 完成,为了明确双方的责、权、利,经甲乙双方多次协商,具体 事宜如下: 一、...
村道水泥路修建合同 关注我 发私信 下载此文档 正在努力加载中... 文档星级: 内容提示:村道水泥路修建合同村道水泥 文档格式:PDF | 浏览次数:1 | | 下载积分: 该用户还上传了...
其实你们那有预算员,你问一下就知道了
《修建水泥路施工合同,修建水泥路设计方案,修建水泥路报告,水泥路修建合同》出自:QQ空间素材网
链接地址:http://www.qzoneai.com/sucai/98aekpnEcHS3lkgc.html
相关文章阅读
- 两原告同时起诉一被告,原告与第一被告串通,健康权纠纷一案,原告杨XX诉被告李XX健康权纠纷一案
- 合伙协议纠纷判决书,合伙纠纷民事判决书,许霆案一审判决书,张根政诉李国河合伙协议纠纷一案一审民事判决书
- 幽默演讲稿 范文,幽默英语演讲稿范文,竞选演讲稿幽默开场白,幽默演讲稿范文
- 开学第一课和汉字听写大赛活动通知,汉字听写大赛活动总结,汉字听写大赛活动策划,汉字听写大赛活动报道
- 一一班运动会入场词,高中运动会入场词,运动会入场词最新霸气,运动会入场词创意
- 对高校学生党建工作的几点思考_张瑞,高校学生党建工作,新形势下党建工作思考,农村基层党建工作思考
- 入党申请书,入党申请书格式,入党申请书范文,大学生入党申请书
- 反腐倡廉专题会议记录,反腐倡廉学习会议记录,反腐倡廉专题学习,维修中心项目部党支部召开反腐倡廉专题学习会议
- 工会关于教代会三则快讯,中学教代会工会报告,学校工会教代会提案表,小学工会教代会开幕词
- 关于组织绿色施工示范工程现场观摩会的通知,施工现场观摩会简讯,施工现场观摩会方案,施工现场观摩会心得
- 种植石斛购销合同范本,榨菜种植技术,榨菜种植,榨菜种植购销合同
- 学习宣传贯彻党的十七大精神,党的十七大精神,贯彻团的十七大精神,学习贯彻党的十八精神
- 精简版公司用人劳动合同,用人单位不签劳动合同,用人单位解除劳动合同,用人单位劳动合同范本
- 需要上级协调解决的问题相关情况,协调解决问题的请示,请求上级领导解决问题,请求领导协调解决问题