建筑工程施工合同书,工程合同书格式范文,公路工程施工合同书,环保工程施工合同书范文
发布时间:2013-09-07 来源: 保洁施工合同书范文
建设工程施工项目安全环保生产协议书发包单位(简称甲方):承包单位(简称乙方): (以下简称《安全生产法》、 根据《中华人民共和国安全生产法》 )《中华人民 、共和国...
环保工程合同书范例 环保工程合同书 XXXXXX 股份有限公司(以下简称甲方) :YYYYYY 环保工程有限公司(以下简称乙方) :
甲、乙双方经友好协商,就除尘治理工程达成共识。甲方委托乙 方按照《XXXXXX股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案》进 行治理。
(详情见方案) 一、工程总费用:
工程总报价为贰拾壹万零贰佰伍拾捌圆。最终优惠价为壹拾捌万元 整。
二、付款方式:
1、合同签订后支付总价 50%预付款,计人民币玖万元整; 2、设备进场安装支付 30%,计人民币伍万肆仟元整; 3、设备安装结束后,经调试,正常运行通过环保验收,支付 20%, 计人民币叁万陆仟元整。
三、制作和安装工期 1、预付款到账后 18 天进场安装,安装周期为 4 天,调试为 3 天。
2、电线、线管、桥架接电、压缩空气由甲方自理。
四、治理效果 通过以上的抛丸除锈粉尘综合治理及 15 米高空排放,可使XXXX XX股份有限公司的粉尘达到环保允许要求范围内。
五、售后服务 在工程完工一年内,如有质量问题,乙方负责免费维修。
六、其他 安装期间,甲方应为乙方提供用电及配合乙方施工;乙方的施工人员 应严格遵守对方的厂纪厂规,按照《安全操作规范》进行施工。安装 期间的安全责任由乙方承担。
七、违约责任 由违约方承担责任。
由于乙方原因拖延工期, 每天按合同总价的 30/00 罚款;同样如甲方到期欠款不付,每天按合同总价的 30/00 罚款。安 装结束后,由甲方在 15 天内对该治理项目进行验收,逾期视为默认 通过。
八、解决合同纠纷的方法 可以协商、调解或仲裁。也可向当地法院起诉。
九、以上合同书及设计方案书一式贰份,甲乙双方各执壹份。
《XX XXXX股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案》为本合同附件, 同本合同具有同等法律效力。
十、签订日期:2008 年 06 月 09 日 甲方(盖章) :XXXXXX股份有限公司 地 址: 法定代表人:
电 传 话:
真: 开户银行: 账 税 号:
号: 乙方(盖章) :YYYYYY环保工程有限公司 地 址:XXXXXXXXXXXX 法定代表人:
电 传 话:000-6533×××× 真:000-6552×××× 开户银行:XXXX银行 账 税 号:322019890370507××××× 号:3205047539×××× 合同编户:ZG 环(尘)08011 (盖章) XXXXXX股份有限公司 抛丸除锈粉尘治理工程合同书 (盖章) YYYYYY环保工程有限公司 20××年 09月××日
环保工程施工合同书甲方?乙方?签订日期?年????月????日环保工程施工合同书*** 股份有限公司(以下简称甲方):安徽中远实业股份有限公司(以下简称乙方):?...
环保工程施工合同书 环保工程施工合同书 施工 甲方 乙方 签订日期 年 月 日 环保工程施工合同书 环保工程施工合同书 施工 *** 股份有限公司(以下简称甲方) : 安徽中远实业股份...
·造价员聘用合同协议书_ ·环保工程施工合同书范文 ·变更劳动合同协议书 ·劳动合同变更协议书 ·2014年监理工程师《合同.. ·建设工程招标代理合同 ·市政道路监理合同协...
《建筑工程施工合同书,工程合同书格式范文,公路工程施工合同书,环保工程施工合同书范文》出自:QQ空间素材网
链接地址:http://www.qzoneai.com/sucai/Pxf67HBB3KRWZZ2T.html
相关文章阅读
- 2014年秋初中第一学期团支部工作计划,团支部工作计划2014,2014秋初中校工作计划,2014春团支部工作计划
- 农村小学教研工作计划,学校教研工作计划,教研工作计划 小学,区域教研工作计划
- 文明班级竞选演讲稿,竞选文明委员演讲稿,小学生班长竞选演讲稿,文明小学生竞选演讲稿
- 优秀党员先进事迹,2014优秀党员先进事迹,教师优秀党员先进事迹,社区优秀党员先进事迹
- 对照检查材料撰写提纲,论文撰写提纲,普通党员撰写发言提纲,劳动关系管理制度撰写提纲
- 影楼淡季活动方案,美发店淡季活动方案,火锅店淡季活动方案,酸酸乳淡季活动方案
- 笔仙1电影韩国导演,王晶导演的全部电影,冯小刚导演的电影,聘用电影导演合同1
- 规章制度评审修订记录,应急预案评审修订制度,新版gsp修订质量制度,学习制度(修订)
- 爱国主义教育主手抄报,爱国主义教育,爱国主义手抄报,清明节__爱国主义主
- ,原告何小武不服被告城步苗族自治县城镇规划管理局(以下简称县规划局)城镇规划行政撤销案
- 开学初初中校长讲话,开学初教师会校长讲话,小学校长开学初的讲话,开学初校长讲话
- 护理安全管理制度.doc,护理安全管理制度,护理安全输血管理制度,护理安全管理制度ppt
- 英语黄金50句型下载,《英语黄金50句型》,高考作文黄金句型,和上司沟通的黄金句型
- 奖惩管理制度,公司管理奖惩制度范例,公司奖惩管理制度,公司制度汇编-七-奖惩管理制度-农业公司