最高人民法院买卖合同,最高人民法院借款合同,请求人民法院变更合同,闻喜县人民法院停车场工程施工合同

本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议. 第一条 工程概况 1.施工地点:... 调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向闻喜县人民 法院提起诉讼. 第...

闻喜县人民法院停车场工程施工合同 甲方：闻喜县人民法院 乙方：夏县建筑安装工程公司 由于办公楼前场地有限，停放车辆可能造成通行不便，闻喜县 人民法院决定在办公楼后的闲置空地修建停车场。经甲、乙双方共同 协商，在保持公平、公正原则下，双方达成如下协议：

一、本停车场面积约 2800m2； 二、承包方式：包工包料，固定价格一次性包死； 三、工程做法及费用组成情况：

做法：1）表面挖取 500mm 厚的垃圾土； 2）素土碾压 300mm 厚回填； 3）面层 200mm 厚用 50-100mm 混石料填平，用 5mm 细石料 找面层。

费用组成 1、垃圾外运：

2、素土回填：

3、砂石回填：

1400m? ，10 元/m? ，共计 14000 元； 840m? ， 50 元/m? ，共计 42000 元； 560m? ， 60 元/m? ，共计 36600 元； 4、机械人工平整：共计 7000 元 费用合计：96600 元 四、付款方式：垃圾外运完成后付工程款的 30%，素土及砂石回填完 成付 80%，工程全部完工后付清剩余款项。

五、安全：施工期间出现的一切安全责任事故，甲方概不负责。

六、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，工程款付清后合同自动失 效。 甲方： 乙方： 委托代理人： 委托代理人： 日期：2013 年 9 月 20 日 日期：

2013 年 9 月 20 日 

闻喜县人民法院停车场工程施工合同 暂无相关推荐文档 如要投诉违规内容,请到 百度文库投诉中心 ;如要提出功能问题或意见建议,请 点击此处 进行反馈. 暂无评价 | 0人阅读 | ...

1.招标条件 闻喜县人民法院审判法庭建设项目已由运城市发展和改革委员会以运发改投发... 2.3 计划工期：360日历天 2.4 招标范围：施工图范围内的工程。 3.投标人资格要求 3.1投...

于2014年09月28日在中国招标网发布闻喜县人民法院审判法庭建设项目招标公告. 各有... * 计划工期:***日历天 *.* 招标范围:施工图范围内的土建及安装工程. *.投标人资格要求...

《最高人民法院买卖合同,最高人民法院借款合同,请求人民法院变更合同,闻喜县人民法院停车场工程施工合同》出自:QQ空间素材网
链接地址：http://www.qzoneai.com/sucai/BMpn6NRY3w4FK7Be.html