土方工程合作协议,土方工程居间协议,土方工程施工协议,土方工程承包协议

发布时间:2013-05-26 来源: 土方工程承包协议书

第二条承包方式及合同价款 1、承包方式本工程采用包安全、包质量的全包干承包方式。 2、合同价款本合同采用固定综合单价合同，土方（不论土石类别，均综合考虑）按元/立...

管沟土方工程施工协议发包人：

（以下简称甲方）承包人：

（以下简称乙方）依照国家相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为保证双方权益，充分调动施工积极性，更好地做好双方施工配合工作，经甲、乙双方友好协商就此达成如下协议，以便双方共同遵守。

一、承包范围及内容 1、蒙自市天然气管线工程昭忠路段的管沟开挖及回填。

2、负责与此工程项目有关的挡护隔离措施及相关协调，涉及的相关费用包括在土石方价格内，不在另行支付。

二、承包方式和价格 1、以所开挖土石方的固定单价一次性包死所承包的项目及内容（详见第一条），并不得转包。其中垫层材料由甲方负责到施工现场。

2、开挖土石方的固定单价为 60 元/m。特殊情况甲、乙双方协商再定。乙方必须保证现场正常不受外界干扰。

三、工期要求 1、按甲方要求进行开挖，正常情况，下宽 0.6m、上宽 0.6m、深 0.9m。自 2013 年 1 月 8 日开始施工，在四、质量与施工要求 1、作业带平整，管沟上下宽度、边坡坡度及标高等应符合设计天内完成。图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、开挖时，表层土与深层土应做到分开堆放，听从甲方现场人员指导。

3、回填土时，应先填细沙垫层，后填深层土再填表层土，并应分层夯实，夯实后的密实度达到设计要求。

4、挖完成形后的管沟须经建设、监理单位检查，符合要求后方可进入下一步工作。

五、甲乙双方责任与义务 1、开工前、乙方应做好工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、甲方提供管线走向等相关资料，配合乙方协调。

3、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，否则出现安全事故，概由乙方负责。

4、乙方不得以抢工期名义忽视现场文明施工要求，必须服从甲方现场管理人员的相关管理要求及上级部门的监督，否则发生一切后果均由乙方承担。

5、开挖的土方应按指定的地点堆施，保证施工道路畅通。

6、乙方必须按照要求开挖，因乙方不按甲方要求施工私自开挖造成损失，乙方负责。

7、如遇不可抗力因素，双方协商解决。

8、乙方不得透露甲方的商业合同机密，如有违背，所造成甲方不良后果由乙方负责承担。六、结算方式乙方提前上报预计完成的工作量及需要的资金，经甲方审批后按乙方实际工作量的 80%支付进度款。

七、违约条款乙方违反上述任何一条规定，甲方有权终止此合同。

八、仲裁与调解如发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

九、本协议书一经签订，双方应自觉履行合同义务，不得反悔。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后生效。

到工程结算后自然失效。甲方签章：乙方签章：联系电话：联系电话：日期：年月日日期：年月日

土方工程承包合同发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方)经双方协商一致制定... 如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解. 本协议书.....

土方工程承包合同合同编号:YHZY20110624 发包人:杭州华启建设有限公司 (以下简称甲方) 承包人; (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法...

给你提供一个样本，仅供参考，希望对你有所帮助土石方工程承包合同甲方名称：四川华蓥建工集团宜宾市政工程项目部乙方名称：机械作业班（曾极端）本着平等互利...